avtoritet-delo.ru Юридический портал
Главная > Автомобильное право > Ответственность подрядчика при очистке кровли от снега образец

Ответственность подрядчика при очистке кровли от снега образец

Автомобильное право

Ответственность подрядчика при очистке кровли от снега образец

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи


Тематика документа: Файл текстовой версии: 10,0 кб Сохранить документ: г. _______________ «__»___________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.) на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.) на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта) стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ. 1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи: — улица ______________________________, дом _____, корпус _____; — улица ______________________________, дом _____, корпус _____; — улица ______________________________, дом _____, корпус _____; — улица ______________________________, дом _____, корпус _____; — улица ______________________________, дом _____, корпус _____. 1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору: 1.3.1.

Начало работ: __________________________________________. 1.3.2. Окончание работ: _______________________________________.

2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________. 2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

2.2. Подрядчик обязан: 2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

2.3. Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.

3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру. Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ. 3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п.

1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки. 4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки). 4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия). 5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 5.5. Адреса и реквизиты Сторон: Заказчик: ______________________________________________________ ________________________________________________________________ Подрядчик: _____________________________________________________ ________________________________________________________________ Приложение: 1.

Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). Заказчик Подрядчик _____________________ (__________) _____________________ (__________)

  • (Adobe Reader)

Очистка крыш от снега: нормы, требования и ответственность

Замерзшая в водостоках и желобах вода склонна к расширению и сжатию при изменениях температуры воздуха, что чревато неминуемым ремонтом различных частей водостока. Как следствие этих повреждений может быть испорчен фасад здания из-за воды, текущей по стенам.

Страдают не только стены, но также фундамент и цоколь здания. Единственный способ избежать подобных последствий – вовремя очищать крышу от снега, а материал кровли от обледенения. Это является профилактическим мероприятием как для крыши, так и для здания в целом.

Необходимо не забывать при этом и о жизнях людей, ходящих по тротуару вдоль здания. Уборка снега – важное мероприятие, которое может сохранить жизнь людей.

Помните! Кровельные покрытия, выдержанные под углом 30 градусов, способствуют максимальной нагрузке снега и наледи на них. На крышах с этим углом наклона снег не соскальзывает с покрытия и ветром не сдувается.

Для каждого климатического региона, в зависимости от значения среднегодового количества осадков, определены нормативы и рекомендации оптимального угла наклона крыши. Наледь на кровельной поверхности образуется вследствие повышения температуры на улице и теплопотерь, которые идут через крышу.

Это явление особенно разрушительно для плоских крыш. Кровля на плоской поверхности при таянии снега или льда намокает, теряя свои первоначальные защитные свойства.

Это неминуемо ведет к протечке воды на потолки нижних помещений.

Во избежание этих последствий чердачное помещение должно быть утеплено и снабжено необходимой и достаточной вентиляцией. Эффективным, но дорогостоящим средством защиты от этого вида явлений являются системы антиобледенения и снеготаяния. Специальный нагревательный кабель укладывается в системы водостока в местах обледенения и оснащается датчиками влажности и температуры.

Данные системы начинают работу при повышении температуры воздуха и отключаются при ее значительном понижении. Снегозадержатели – еще один из способов предотвратить схождение снега с крыш.

Стоит помнить, что массив снега, падая с крыши, часто увлекает за собой и сосульки, что может нанести существенный вред не только имуществу в виде стоящих под домом машин, но и самим жильцам или случайным прохожим.

Очистка крыш от снега и льда, безусловно, является важным мероприятием зимнего времени года. Снежные наносы, обледенение и образование сосулек – это естественные процессы в зимнее время года.

Эти явления могут иметь негативные последствия как для самой крыши, так и для владельцев здания. Затраты на своевременную уборку и уход за кровельным покрытием на порядок ниже самого скромного ремонта крыши в случае ее повреждения.

Существует несколько способов борьбы с подобными зимними «неудобствами»:

  • Механический

Очистка крыши от снега собственными силами с помощью инвентаря, предназначенного для этих целей. Чаще всего для уборки снега применяют деревянную лопату или скребок. Оба инструмента оказывают мягкое воздействие на кровельное покрытие и не приводят к его повреждению.

Скатные крыши убирают от снега на 2 м от края кровли.

Договор на уборку снега с крыш 2020 г.

ДОГОВОР № ___ г. Санкт ― Петербург «__» января 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью СК «ЭВЕРЕСТ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять одноразовые работы по очистке от снега и льда крыш (кровли) зданий по адресу: Санкт ― Петербург,_______________________ Объем работ: _____________ м2 кровли здания по адресу: Санкт ― Петербург, ______________________ 2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2 с учетом НДС.

2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________). В том числе НДС 20 % ___________ рублей (________________________________________________).

Выполненный объем работ фиксируется в Акте сдачи ― приемки выполненных работ. 3. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ. 3.1. Начало работ в день подписания настоящего договора.

3.2. Окончание работ – в течении 2-ух рабочих дней с момента начала работ. 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ. 4.1. Оплата производится после выполнения работ в полном объёме, после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента поступления счёта Подрядчика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 5.1.

Заказчик обязуется: 5.1.1. Освободить зону сброса под крышами от машин и иной техники, обеспечить безопасность людей в зоне сброса снега и льда, установить ограждения в зоне сброса снега и льда. 5.2. Исполнитель обязуется: 5.2.1. Выполнить работы в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.

6. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ. 6.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или представить обоснованный отказ.

В случае обоснованного отказа Исполнитель должен устранить указанные замечания и вновь предъявить Заказчику выполненные работы. Доработки выполняются за счет Исполнителя. При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ.

6.3. Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 7.1. Исполнитель несет ответственность за невыполнение п.

5.2.1. настоящего договора. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1.Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.

8.2. Споры по настоящему договору решаются путем непосредственных переговоров сторон, в случае не урегулирования ― в Арбитражном суде г.

Санкт -Петербурга и Ленинградской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством. 8.4. Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 9.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и содержит вместе с приложением 2 листа. Заказчик: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Подрядчик: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заказчик: _________________________________/_____________________________/ Подрядчик _________________________________/_____________________________/

Контракт на очистку кровли от снега и наледи образец 2020 год

2.1.3.

Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 2.2. Подрядчик обязан: 2.2.1. В течение с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли. 2.2.2. В случае если согласованные сторонами изменения влекут изменения данных, содержащихся в документации/калькуляции, прилагаемой к договору, то документация/калькуляция также должны быть изменены и/или дополнены.

Получить полный текст 11.2.Подрядчик, письменно не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных Работ, не учтенных в документации/калькуляции (Приложение , 5 и п.4), не вправе требовать оплаты этих Работ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.3.Все уведомления, связанные с настоящим договором, должны направляться сторонами в письменной форме. Договор № оказания услуг по очистке кровли зданий от снега и наледи.

г. Санкт-Петербург. « » 2012 года Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, «Морпорт СПб» действующего на основании договора о передаче полномочии единоличного исполнительного органа управляющей организации №12-300612/Ю-6 от 01.01.2001 года, доверенности (бланки 77 АА 6802355, 77 АА 6802356, 77 АА 6802357, 77 АА 6802358, 77 АА 6802359, 77 АА 6802360) от 01.01.2001 года, удостоверенной нотариусом города Москвы в реестре за № 3д-942, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем ПОДРЯДРЯДЧИК действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Контракт на очистку кровли от снега и наледи образец 2020 года Межотраслевых правилах по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000 и в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.

Часть 2. Строительное производство». Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении Работ.

6.1.2. Качественно и в срок, указанный в ст. 2 и 3 настоящего договора, в соответствии с действующими СНиП и иными обязательными требованиями, выполнить требуемый объем Работ.

6.1.3. Представить Заказчику, по его просьбе, оценку стоимости Работ до их начала. 6.1.4. Немедленно информировать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению Работ.

6.1.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности в организации Заказчика при проведении Работ в соответствие с условиями договора. 6.1.6. По окончанию Работ известить Заказчика о готовности результата Работ к сдаче. 6.1.7. Липецк Подрядчик»: ПОДПИСИ СТОРОН: ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Управляющий директор порт Санкт-Петербург» // г.Санкт-Петербург Приложение образец (форма) к договору №_ АКТ технического состояния объектов порт СПб» подлежащих уборке от снега и наледи.

Мы, нижеподписавшиеся: Члены комиссии со

«А снег не знал и падал…» Проводим снегоуборочные работы

Что не освобождало библиотеку от ответственности и необходимости возместить моральный вред и материальный ущерб, причиненные читательнице.А если здание передано в аренду?

Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества регулируются ст.

616 ГК РФ, предусматривающей в том числе обязанность арендатора поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено законом или договором аренды.

Как следует из уточнения, законодательство не запрещает собственнику переложить бремя содержание имущества на арендатора.

Если снег сошел с крыши арендованного здания, а в договоре аренды прописана обязанность арендатора выполнять обязательства по надлежащему содержанию строения, в частности, по очистке крыши строения от снега и наледи, то ответственность за причинение вреда сошедшим снегом несет арендатор. Пример – Определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.08.2012 № 33-10412/12.

Работодателю следует помнить, что если работник очищает крышу и находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, то его работа будет отнесена к выполняемой на высоте. Требования к проведению работ на высоте достаточно суровы и их много.

При невозможности устройства ограждений такие работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната. Снегоуборочные работы ведутся при пониженной температуре воздуха. Условия труда по данному факту по результатам проведения аттестации рабочих мест могут быть отнесены к вредным.

В этом случае также обязательно соблюдение ряда требований по охране труда.

При привлечении к выполнению работ физического лица обязанности и ответственность за соблюдение всех норм и правил по охране труда и обеспечению безопасности возлагаются на заказчика (работодателя) согласно ст. 212 ТК РФ. Если организация заключает договор со специализированной компанией, то обязанности и ответственность переходят на исполнителя.

Работы в холодное время на открытом воздухе должны сопровождаться специальными перерывами для обогревания и отдыха – эти перерывы включаются в рабочее время и подлежат оплате (ст.

109 ТК РФ). Частоту и время перерывов работодатель может определить, руководствуясь Рекомендациями по работе на холоде.

Работники, убирающие снег , должны обеспечиваться комплектом СИЗ от холода, а также рукавицами, обувью, головными уборами, имеющими соответствующую теплоизоляцию, горячим питанием.

Должно быть оборудовано помещение для обогрева. В первую очередь организатору работы следует позаботиться об обучении и проверке знаний по охране труда в объеме должностных обязанностей у руководителей работ в соответствии с действующим законодательством (во избежание нарушений ст.

212, 225 ТК РФ, п.1.5, 2.3.1, 2.3.2 Порядка обучения по охране труда).

Работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда (ст.

212 ТК РФ)

Очистка кровель от снега и наледи: нормативы, правила, инструкции, приказы

По этой статье штраф для юридических лиц, а именно к ним относят УК и руководство ТСЖ достигает 800 тысяч рублей.Поэтому обращение к предприятиям и бригадам, которые:

  1. имеют допуск для работы на высоте;
  2. зарегистрированы в установленном порядке,

не только эффективней, но и безопасней привлечения гастарбайтеров.

Когда УК или руководство ТСЖ обращаются к исполнителю (подрядной организации) для очистки крыши от снега, и сотрудники этой организации приступают к работе, вся ответственность переходит к ним.Об этом говорит статья Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК), с которой вы можете ознакомиться .Приказ 155н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации устанавливает «Правилах по охране труда при работе на высоте», которые вы можете прочитать по этой .Доказательством того, что рабочие прошли инструктаж (обучение) и получили допуск для работы на высоте являются:

  1. их роспись в специальном журнале;
  2. выданное на руки удостоверение.

Без выполнения этих двух пунктов работник не имеет права работать на крыше, а в случае какого-то происшествия вся вина ляжет на инженера по технике безопасности.Более подробно эти моменты прописаны в «Правилах по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом 155н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Вот вы сможете самостоятельно ознакомиться с этим документом.Требования безопасности при очистке крыш от снега и наледи также прописаны в ГОСТ 12.3.040-86 «Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности». Этот документ вы найдете .Также мы рекомендуем внимательно прочитать статью «Техника безопасности», в которой мы рассказывали о том, как избежать чрезвычайных происшествий во время:

  1. сбивания сосулек с края кровли.
  2. очистки крыш от снега и наледи;

В предыдущем разделе мы рассказали об ответственности подрядчиков во время очистки крыш от снега и льда.

В остальное время ответственность зависит от заключенного с подрядчиком договора.

Если УК или руководство ТСЖ заключили лишь разовый договор или приобрели абонемент с ограниченным числом чисток и падение снега или наледи произошло после того, как подрядчик провел оговоренное число очисток, то ответственность лежит на УК или руководстве ТСЖ.Если же с подрядчиком заключен договор о полном обслуживании крыши, то есть приобретен безлимитный абонемент, то ответственность лежит на подрядчике.Такой порядок основан на статье 13 Закона о Защите Прав Потребителей. Самостоятельно прочитать эту статью закона вы можете вот по этой .Принимая плату за безлимитный абонемент, подрядчик принимает на себя и обязательства по своевременному удалению с крыши сосулек и снега.Исключение составляют те случаи, когда договор с подрядчиком предусматривает лишь очистку крыши от снега, а следить за ее состоянием и вовремя вызывать специалистов

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ. 4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п.

1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении. 4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу. 4.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств.

4.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. 4.2.5. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.

5. Порядок сдачи-приемки работ 5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ.

Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения.

Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2. В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ. В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом.

6. Ответственность Сторон 6.1.

Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора. 6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора. 6.3.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме. 6.4. В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п.

Договор № на выполнение работ по очистке объектов гбоу от снега, сосулек и наледи

Заявка оформляется в письменной форме (Приложение № 6) и отправляется Подрядчику по факсу _______________ или по электронной почте __________________. Заявка может быть передана Подрядчику в устной форме по телефону ________________ с последующим оформлением в письменной форме. Срок выполнения работ – не позднее ___________________ с момента приступления специалистов Подрядчика к работе.

3.3. Для соблюдения сроков выполнения работ Подрядчик самостоятельно привлекает необходимое количество рабочих для выполнения заявки Заказчика. Очередность очистки кровель и оптимальное количество рабочих на Объектах в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

Выполнение работ по заявкам Заказчика производится Подрядчиком, независимо от дня недели, выходных и праздничных дней. 3.4. Для оформления допуска на Объект Заказчика Подрядчик предоставляет Заказчику и руководителю образовательного учреждения список лиц, которые непосредственно будут производить работы.

3.5. Подрядчик выполняет работы, привлекая для этого специально подготовленный для работы на высоте персонал (рабочих), используя при этом собственную страховочную оснастку и приспособления, необходимые для безопасного и качественного выполнения работ.

3.6. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает ограждение места сброса снега, наледи и контролирует отсутствие доступа людей и транспорта в эти места.

3.7. В случае отсутствия страховочного кровельного ограждения Подрядчик обеспечивает страховку своих сотрудников с использованием спецсредств и за свой счет.

3.8. Подрядчик своими силами организует вывоз снега, сосулек, наледи с Объектов Заказчика. (данный пункт требует согласования). СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ Цена Договора составляет ___________ (__) руб. _______ коп., в том числе НДС — _____%, _______ (______) рублей __ (___) копеек (или НДС не облагается — основание от освобождения от уплаты НДС).
Стоимость работ по настоящему Договору формируется за время действия Договора на основании актов выполненных работ, подписанных Сторонами.

Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определяется на основании приложенных к Договору тарифов (Приложение №2). Оплата производится Заказчиком в течение пятнадцати банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, оформленного по форме, указанной в Приложении №7, на основании выставленного счета, счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Выполнение работ, указанных в пункте 1.1.

Рекомендуем прочесть:  Разрыв рабочего дня на части

настоящего Договора финансируется __________________________ (за счет средств бюджета города Москвы). КБК ______________________________; ЦСР _______________________________; КВР ______________________________; ЭКР _______________________________; В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности оказания обязательств по настоящему Договору в установленные сроки, Заказчик освобождается

Оплата за последний месяц будет произведена с отсрочкой на 180 дней, до момента возмещения убытков, которые будут обнаружены в этот период. 2.8. В случае выявления Заказчиком несоответствий представленных документов условиям договора, он вправе не производить оплату услуг до момента предоставления Исполнителем документов, оформленных надлежащим образом.

  • 3. Срок оказания услуг.

3.1.Срок выполнения работ: с декабря 2016 г. по марта 2017 г.

  • 4. Обязательства сторон и качество выполненных работ.

4.1.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием. 4.2. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

4.3. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала). 4.4. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком и обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.

4.5. Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала. 4.6. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги. 4.7. Исполнитель обязан приложить к договору все копии действующих наряд-допусков на производство высотных работ, копии альпинистских книжек своих сотрудников, которые выполняют работы на объекте Заказчика.

Все копии с печатью и подписью Исполнителя оформляются в виде приложений к Договору. 4.8. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора.

4.9. Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда. 4.10. Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.

4.11. Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать работы. 4.12. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований.

4.13. Исполнитель обязан выполнять все предписания надзорных органов. 4.14. Заказчик принимает все меры для удаления от фасадов зданий автотранспорта. В случае нахождения во время производства работ в опасной зоне падения сосулек и льда автотранспорта, Исполнитель оставляет за собой право на данном участке работы не производить, а ответственность за повреждения автотранспорта и наложенные в связи этим взыскания органов технического контроля не несет.

Договор по очистке кровли от снега и наледи образец

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст. 7 настоящего Договора. 2.4. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.6. При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не более 5% суммы платежа.

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, если задержка произошла по вине Исполнителя.

5.3. Важно Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой стороной счета.

Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.

5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права. 5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 5.2. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 13.1.Приложениями к настоящему договору являются: 1.

Стоимость работ; 2. Образец (форма) «акта технического состояния Объектов СПб»; 3. Образец (форма)

«акта технического состояния (акт выявленных повреждений) во время производства работ»

; 4.Техническая характеристика объектов подлежащих уборке от снега и наледи в СПб»; 5. Образец (форма) заявки на выполнение работ по договору.

13.2. Указанные приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ «Заказчик»: порт Санкт-Петербург» Адрес: 198035, г.

Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 Расчетный счет: 40702810800000001662 в КОМБАНК» Кор./счет 30101810700000000704 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ в г. Санкт-Петербург Приложение форма (образец) АКТ технического состояния объекта порт СПб»

Методические рекомендации при работе по очистке улиц и крыш зданий от снега и наледи

Если при уборке снега с кровли не очищать желоба и водостоки, то наледь и сосульки при подтаивании заливают стены здания.

Вода замерзает в трещинах фасада, что ведет к его разрушению. Не секрет, что лед обладает силой, способной разрушить металлоконструкции, бетон, камень и прочие материалы.

Вода проникает в стены фасада насквозь и, превращаясь в лед, расширяет материал, что ведет к повреждению кровли или разрушению всего здания. Виды возможных повреждений:  повреждение кровли (вес 1 кв.

м. снежного ковра может достигать 100, 200 или более килограмм). Такого веса могут не выдержать стропила, листовые материалы могут прогнуться и открыть доступ влаги внутрь кровли. После замерзания воды зазор будет увеличиваться.

Такой циклический процесс может вывести кровлю из строя за один сезон. Поскольку нижний слой снега постоянно нагревается от кровельного материала и подтаивает, на кровле из оцинкованной стали, металлочерепицы, (особенно при недостаточной теплоизоляции), к концу зимы накапливается толстый слой наледи. В процессе ее образования, температура льда и кровли выравнивается, ледяная смесь приобретает высокую адгезивность (схватываемость с подлежащей поверхностью).

Фактически, лед незначительно проникает в сам материал покрытия. Очистка наледи в этом случае запрещена, так как практически неминуемо будет поврежден защитный слой металла, листы могут быть сдвинуты со своего места, что приведет к коррозии.  повреждение здания. Даже на кровлях, оборудованных снегозадержателями, если не производится надлежащая уборка снега с кровли, избыток снега и наледи может вызвать внезапный лавинообразный сход покрова снега и льда.

Он способен сорвать кровельный материал, повредить вентиляционную систему здания, находящуюся внизу технику, людей, коммуникации и растения. При подтаивании часть воды может оказаться в водостоках, и после замерзания – забивает их, что приводит к образованию огромных сосулек, и может вывести из строя систему ливневой канализации.

Методические рекомендации по организации очистки кровли (крыши) от снега разработаны на основе Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), Гражданского кодекса Российской Федерации, (далее – ГК РФ), приказа Минтруда России от 28.03.2014 № 155н

«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

(далее – Правила).

Собственники зданий и сооружений несут бремя содержания принадлежащего им имущества, в том числе отвечают за своевременную очистку кровли от снега, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 210 ГК РФ). Если имущество передано в оперативное управление бюджетному учреждению, то оно отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за учреждением собственником. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам учреждения.

При привлечении к очистке кровли от снега физического лица обязанности и ответственность за соблюдение всех норм и правил по охране труда и обеспечению безопасности возлагаются на заказчика (работодателя) согласно ст.

И это всё про нас

Вы можете сделать заказ и получить консультацию ежедневно с 07 ч.

до 23 ч. по телефонам 8495-215-1-665 или 8963-644-2-664 по email: Уже более 20-ти лет как в бытовых, так и в промышленных сферах мы профессионально, качественно, добросовестно и ответственно выполняем практически все виды ремонтно-строительных работ, (в т. ч. высотные работы с применением промышленного альпинизма): — мойка окон, витражей, остеклений световых фонарей и куполов, балконов; — очистка и мытье, ремонт, реконструкция, покраска фасадов зданий; — текущий и капитальный ремонт крыш и кровель с разными покрытиями; — очистка от снега, наледи, сосулек крыш и кровель любой сложности; — монтаж, ремонт, замена водосточных систем, труб, желобов, воронок; — герметизация и гидроизоляция покрытий козырьков, навесов, кровель; — утепление межпанельных швов; заделка щелей, отверстий, пробоин стен; — монтаж, ремонт, изготовление лестниц и пандусов, поручней и перил; — монтаж, ремонт, изготовление ограждений кровли и снегозадержателей; — вырубка, санитарная обрезка, кронирование деревьев, корчевка пней; — монтаж и демонтаж прожекторов и гирлянд, фасадных фонарей и антенн; — подъем, спуск, внос в окна зданий крупногабаритныхгрузов весом до 2 тн; — монтаж защитной декоративной сетки, щитов, вывесок на фасадах зданий; — любые демонтажные разборки, слом и снос, валка, перемонтаж на высоте; — очистка, обеспыливание внутрицеховых трубопроводов, кабелей, балок; — другие виды работ на высоте с применением промышленного альпинизма.

У нас работают настоящие высококвалифицированные профессионалы, обладающие универсальными навыками промышленных альпинистов, имеющие удостоверения и допуски, всегда готовые выполнять любые, даже очень сложные заказы, требующие порой нетривиальных решений. Вы можете сделать заказ и получить консультацию ежедневно с 07 ч. до 23 ч. по телефонам 8495-215-1-665 или 8963-644-2-664 по email:

Убираем снег с крыш и на территории.

Что включить в техзадание

Он обязан оплатить за время выполнения работ за свой счет потребление электроэнергии, водоснабжения, использования канализационных сетей, сбора, хранения и вывоза твердых бытовых, жидких отходов.Пример. Подрядчику необходимо выполнить следующие виды работ:

  1. механизированная и ручная уборки территории от снега и льда в зимний период, очистка территории от снега и наледи, в зимний период, при выпадении снега;
  2. уборка и поддержание чистоты тротуаров, дорожных покрытий, хозяйственных площадок, мест установки контейнеров для сбора бытовых отходов и промышленного мусора, газонов.

В период снегопадов трактор с отвалом и щеткой должен дежурить на объекте с 6 до 21 ч для оперативной уборки снега, предотвращения гололедов и обеспечения беспрепятственного въезда транспорта на территорию и выезда транспорта со стоянки.Виды работ с периодичностью их выполнения указаны в таблице.№ п/пКатегория (вид) работПериодичность выполнения работ1Сдвигание свежевыпавшего снега с тротуаров и дорожных покрытийЕжедневно2Механизированная уборка снега с дорожных покрытий тракторомЕжедневно с 06:00 до 21:003Механизированная уборка снега с тротуаров роторным снегоочистителемЕжедневно с 06:00 до 21:004Очистка крыш от снега, сосулек, наледиПостоянно, в светлое время суток5Подметание территорииЕжедневно6Очистка от наледи и льдаЕжедневно7Посыпка территории песком и реагентамиПо мере необходимости8Уборка крупного мусора и укладка в контейнер (бункер), оповещение через менеджера о непредвиденном наполнении контейнера (бункера)Постоянно9Освобождение урн от мусора, чистка урнЕжедневно, не менее 2 раз в смену10Дезинфекция урн1 раз в неделю11Удаление рекламных надписей и объявлений с фасадов зданийЕжедневно12Сбор и вынос мусора в предоставленные заказчиком контейнерыЕжедневно, не менее 2 раз в смену13Уборка лестниц при входе в здания и поддержание их чистотыЕжедневно14Уборка приямков и поддержание их чистоты1 раз в неделю15Погрузка и вывоз в установленные сроки снега с объектовПо мере необходимости или по требованию16Уборка ступеней в подвальные помещения и входной группыПостоянноЧем более подробно заказчик распишет все работы в техзадании, тем меньше в дальнейшем будет возникать спорных ситуаций. Заказчик может уточнить, что именно необходимо очищать.

Например, «газонные покрытия убирают вручную, в том числе осуществляется подбор мусора. Обязательное очищение от снега металлических ограждений и отмосток зданий проходит на расстояние 1 м. Очистка кровли должна выполняться пластмассовыми или деревянными лопатами.